施工中工程质量鉴定合格,鉴定期间造成承包人损失怎么办?

关 键 词:质量鉴定
资料等级:施工中工程质量鉴定合格,鉴定期间造成承包人损失怎么办?
发布时间:2014-11-18
文件类型:doc格式doc
文件大小:8 KB
资料编辑:shijianews
浏览人次:671 次
VIP会员价格:0 建筑币
资料下载
资料简介
施工中工程质量鉴定合格,鉴定期间造成承包人损失怎么办?
【咨询】我公司中标了一座商厦的桩基工程,在我公司完成一半的桩基打桩后,发包人、监理单位及我公司对已经完成的桩基进行了预验收,发包人与监理单位认为我公司有7根桩施工未达到合格标准,于是通知我公司暂停施工、解决“工程质量问题”。经双方协商,同意委托鉴定机构对“不合格”管桩进行鉴定和检测,后经检测,7根桩均符合设计要求,于是监理单位通知我公司继续施工,但由于工程鉴定而造成了我公司施工工期的延长与费用的增加。请问我公司该怎么办?
【评估】工程质量合格是工程建设施工的法定要求,施工单位应当主动配合建设单位、监理单位对工程质量进行监督、检查、检测、验收,无论建设单位是否已经验收,但当其要求对已经隐蔽的工程或已经验收的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
【支招】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定,“建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。”基于此规定,贵公司因鉴定导致的工期延长应依法可以顺延。另外我们知道,只要施工方停工就必然会发生停工费用及损失。那么,缘于鉴定检验的工程是合格的,故发包人应承担承包人由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人因此产生的损失和费用。

编辑评价
供技术人员学习参考。
相关推荐
最新发布
热门点击
Copyright © 2016 - 2020 建筑世家网. All Rights Reserved . 京ICP备17052177号-1
关闭
会员登录